ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
УХВАЛА
про залишення позовної заяви без руху
19.12.2023м. ДніпроСправа № 904/6515/23
Суддя Фещенко Ю.В. , розглянувши матеріали
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший дім" (вулиця Осипова, будинок 10, м. Одеса, 65048; ідентифікаційний код 35116943)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріал Дорс" (проспект Поштовий, будинок 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000; ідентифікаційний код 40907909)
про стягнення пені, інфляційних втрат та 3% річних за договором про постачання матеріалів будівельного призначення № КР0121П/08 від 19.01.2021 та додатковими угодами до нього у загальному розмірі 18 942 грн. 29 коп.
СУТЬ СПОРУ:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший дім" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріал Дорс" (далі - відповідач) пеню, інфляційні втрати та 3% річних за договором про постачання матеріалів будівельного призначення № КР0121П/08 від 19.01.2021 та додатковими угодами до нього у загальному розмірі 18 942 грн. 29 коп.
Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за договором про постачання матеріалів будівельного призначення № КР0121П/08 від 19.01.2021 та додатковими угодами до нього в частині повного та своєчасного розрахунку за поставлений позивачем товар, внаслідок чого, на підставі пункту 5.5. додаткових угод № 1,2 до договору позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача пеню за загальний період прострочення з 31.01.2022 по 24.03.2023 в сумі 10 872 грн. 41 коп. На підставі статті 625 Цивільного кодексу України позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача інфляційні втрати за період з лютого 2022 року по березень 2023 року у сумі 7 247 грн. 21 коп., а також 3% річних за період прострочення з 31.01.2022 по 24.03.2023 у сумі 822 грн. 67 коп.
Також позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь витрати по сплаті судового збору в сумі 2 684 грн. 00 коп.
Розглянувши позовну заяву з доданими до неї документами, господарський суд дійшов до висновку, що позовна заява підлягає залишенню без руху з наступних підстав.
Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 164 Господарського процесуального кодексу України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.
Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
Статтею 7 Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" встановлено, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня 2023 року складає 2 684 грн. 00 коп.
Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Так, на підтвердження сплати судового збору позивачем до позовної заяви додані: платіжна інструкція № 33012282 від 13.12.2023 на суму 2 415 грн. 60 коп. та платіжна інструкція № 32995264 від 31.01.2023 на суму 268 грн. 40 коп., загалом на суму 2 684 грн. 00 коп.
Проте, відповідно до довідки № 481/23 від 14.12.20230 старшого судового розпорядника відділу документального забезпечення (канцелярії) Господарського суду Дніпропетровської області одне із зазначених платіжних інструкцій, а саме: платіжна інструкція № 32995264 від 31.01.2023 на суму 268 грн. 40 коп. була використана позивачем у справі № 904/1186/23 (суддя Ярошенко В.І.).
Так, 13.03.2023 Господарським судом Дніпропетровської області (суддя Ярошенко В.І.) було видано судовий наказ у справі № 904/1186/23, який не скасований боржником та 27.06.2023 набрав законної сили.
Таким чином, до позовної заяви не додані документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.
Недоплаченою є сума судового збору у розмірі 268 грн. 40 коп.
Відповідно до частин 1-4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити). Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.
Вказані обставини є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням позивачу 7-денного строку з дня вручення вказаної ухвали для усунення зазначених недоліків, а саме: надати докази сплати судового збору в сумі 268 грн. 40 коп. з інформацією про його зарахування до спеціального фонду державного бюджету.
На підставі викладеного, керуючись статтями 164, 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
УХВАЛИВ:
Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший дім" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріал Дорс" про стягнення пені, інфляційних втрат та 3% річних за договором про постачання матеріалів будівельного призначення № КР0121П/08 від 19.01.2021 та додатковими угодами до нього у загальному розмірі 18 942 грн. 29 коп. - залишити без руху.
Встановити позивачу строк для усунення недоліків - 7 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, а саме подання до суду:
- доказів сплати судового збору в сумі 268 грн. 40 коп. з інформацією про його зарахування до спеціального фонду державного бюджету.
Роз`яснити позивачу, що відповідно до частини 4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, у разі не усунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява буде вважається неподаною і буде повернута заявнику.
Дану ухвалу направити позивачу - в Електронний кабінет в підсистемі (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 18.12.2023 та не підлягає оскарженню.
Суддя Ю.В. Фещенко
