open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
П О Л О Ж Е Н И Е
N 10 от 15.06.94

г.Киев

Одобрено

Научно-техническим советом

Министерства

(Протокол от 15.06.94 г. N 10)
{ Положение утратило силу на основании Решения

Министерства регионального развития и

строительства

N 61 ( vr061661-08 ) от 02.06.2008 }
Положение о страховании рисков в строительстве

В условиях необходимости повышения экономической
ответственности участников инвестиционного процесса является
проблема защиты их имущественных интересов от воздействия
неблагоприятных факторов производства и внешней среды. Решение этой проблемы осуществляется через страховую защиту
работ. Приказом Минстройархитектуры от 14.02.94 N 27 утвержден
порядок определения стоимости строительства объектов, зданий и
сооружений, а также формирование в ее составе договорных цен,
которым предусмотрена возможность выделения средств по решению
заказчика на страхование рисков, обеспечивающая защиту
имущественной заинтересованности участников контракта. Этим положением определяется порядок страхования строительных
рисков при формировании договорных отношений между подрядчиком и
заказчиком при осуществлении строительных и монтажных работ,
условия страхования, а также система расчетов при предоставлении
страховых услуг участникам контракта. Приведены требования к
организациям, которые осуществляют страховую защиту на
строительном подрядном рынке Украины.
I. Общие положения
1.1. Положение о страховании рисков в строительстве Украины
(в дальнейшем "Положение"), заключение договоров страхования на
сооружаемые объекты имеет рекомендационный характер и разработано
с учетом действующих законов и нормативных документов по этому
вопросу, отечественной и иностранной практики. 1.2. Договор страхования заключается на весь период
строительства, а при изменениях условий (изменение застрахованного
имущества и т.п.) составляются дополнительные соглашения
(аддендумы), которые, после их подписания, считаются неотъемлемой
составной частью договора страхования. 1.3. Сторонами договора страхования являются Страховщик и
Страхователь. 1.4. Страховщиками могут выступать страховые компании
Украины, которые осуществляют необходимые виды страхования.
II. Страхователь
Страхователь - сторона в договоре страхования, страхующая
свой имущественный интерес - покупатель страховых услуг.
2.1. Страхователем может быть заказчик строительства. В этом
случае стоимость страхования - страховой платеж - закладывается в
стоимость строительства. 2.2. Страхователем может быть подрядчик контрактных работ. В
этом случае стоимость страхования - страховой платеж -
закладывается в стоимость строительства и договорную цену (с
согласия заказчика), или за счет дохода подрядчика. 2.3. Страхователем может быть как заказчик, так и подрядчик
(по договоренности между заказчиком и подрядчиком). 2.4. Во всех случаях затраты средств на страхование
строительства подтверждаются договорами страхования и платежными
документами о перечислении страховых платежей.
III. Предмет договора
3.1. Страхованию подлежит имущество Страхователя, которое
образуется на строительной площадке во время действия контракта
строительства, то есть полная стоимость строительства со
стоимостью оборудования или его часть, даже если Страхователем
является подрядчик. 3.2. В случае страхования переходящих строек страхованию
подлежит остаток стоимости строительства. Собственность, которая
образовалась на строительной площадке в предыдущие годы, может
быть застрахована за счет других средств. 3.3. В случае приостановки строительства договор страхования
не разрывается, но во время остановки (консервации) собственность
не находится под страховой защитой. В этом случае Страховщик не
выплачивает возмещения при наступлении страховых случаев,
Страхователь покрывает убытки за свой счет. 3.4. После того, как Страхователь уплатил страховой платеж,
договор регистрируется и приобретает силу со следующего за
регистрацией дня. 3.5. При страховании собственности на полную стоимость она
считается застрахованной на стоимость контракта или на остаток
стоимости работ по контракту (если объект уже сооружается на
момент заключения договора страхования). 3.6. При наступлении страхового случая Страхователь или его
уполномоченный представитель должен предпринять все меры по
спасению или сохранению поврежденной собственности, устранению
причин, которые оказывают содействие возникновению дополнительных
повреждений, уведомить соответствующие органы власти (если по
закону необходимо их вмешательство) и Страховщика. На протяжении периода, определенного правилами страховой
компании, Страхователь должен оформить необходимые документы для
получения страхового возмещения. 3.7. Страховое возмещение выплачивается в размере фактических
убытков, но не более части страховой суммы, которая определяется
на момент страхового события в соответствии с актами выполненных
работ, оформленными в установленном порядке. 3.8. Договор страхования заключается лишь при условии
собственного участия Страхователя в возмещении убытка (франшиза).
IV. Условия страхования
4.1. В стандартный объем покрытия страхования рисков в
строительстве входят: - пожар, удар молнии, взрыв газа; - действие подземного огня, горные обвалы, оползни, буря,
ураган, ливень, наводнение, паводок, град, сель; - взрыв паровых устройств, газовых хранилищ, газопроводов; - взрыв машин, аппаратов и приборов, действующих на сжатом
газе и воздухе; - внутреннее повреждение электрических установок, приборов и
машин от влияния электрического тока; - угон, уничтожение, повреждение застрахованной собственности
вследствие противозаконных действий третьих лиц; - уничтожение или повреждение строительных конструкций в
процессе выполнения строительных или монтажных работ на
строительной площадке по вине Страхователя (персонала) и лиц, за
поступки которых он несет ответственность. 4.2. Постепенно целесообразно увеличивать количество
страховых услуг с переходом к страхованию рисков по принципу "Все
риски строительства". Увеличение услуг необходимо планировать на
последующие годы. 4.3. При необходимости застраховать завезенные на
строительную площадку запасы материалов и оборудования, которые не
попали в объем выполненных работ, Страховщику перечисляется часть
страхового платежа (до 30 %), сформированного от общего платежа
при заключении договора страхования.
V. Страховая сумма и форма расчетов
5.1. Страхователь может застраховать свое имущество полностью
на полную стоимость строительства. 5.2. Страхование может быть частичным (выборочное страхование
отдельных зданий и сооружений). 5.3. Страхование может быть на определенную часть (процент). 5.4. Страхование не на весь объем рисков. 5.5. Размер страхового платежа определяется в соответствии с
порядком определения стоимости строительства объекта и зависит от: - долгосрочности выполнения контрактных работ; - объемов страхового покрытия (рисков); - месторасположения площадки строительства: - других причин. 5.6. Страховые платежи в размере, определенном договором
страхования, перечисляются ежемесячно в зависимости от суммы
выполненных работ, которая определяется в соответствии со справкой
Ф-3. 5.7. Платежи по договорам страхования осуществляются
заказчиком строительного контракта одновременно с расчетами с
подрядчиком за выполненные работы за данный месяц. 5.8. Если страхователем является подрядчик, то страховые
платежи должны поступать от заказчика по распределительному листу
подрядчика. 5.9. Страховая компенсация в случае наступления страхового
события выплачивается Страховщиком в течение месяца в размере
фактической потери, но не более страховой суммы, определенной на
момент страхового события.
VI. Ограничения по возмещению убытков
Не возмещаются убытки, причиненные: - умышленными действиями Страхователя или его грубой
неосмотрительностью; - нарушением правил, инструкций и других нормативных
документов; - природными явлениями и процессами, не спровоцированными
внешним вмешательством; - военными действиями, гражданскими беспорядками, войной,
забастовками и их последствиями; - реквизицией, арестом и другими действиями, возникшими по
распоряжению законодательных властей; - радиоактивным загрязнением или влиянием ядерной энергии в
любой форме, а также действием мин, бомб и другого военного
оружия; - косвенные убытки: - неквалифицированными действиями работников или
некачественными материалами, конструкциями, оборудованием.
VII. Выбор страховой компании
При выборе страховой компании необходимо учитывать: - обладание достаточной финансовой устойчивостью; - наличие в ее распоряжении квалифицированных кадров как в
области страхования, так и строительства; - возможность предоставления бесплатно необходимых для
заключения договоров страхования консультаций; - обладание правилами и методиками страхования, с учетом
особенностей строительной отрасли; - обладание компьютерной системой обработки данных при
страховании объектов строительства: - наличие высокой репутации в первую очередь у
строителей-профессионалов.
Определения и термины
Аддендум - дополнение к договору страхования, который
содержит согласованные сторонами изменения условий ранее
заключенного договора. Возмещение убытка - полное или частичное возмещение
Страховщиком убытка Страхователю, который последний понес в
результате потери, повреждения или похищения имущества вследствие
причин, которые покрываются страхованием. Выборочное страхование имущества - страхование части
имущества (по выбору). Договор страхования - соглашение между Страховщиком и
Страхователем, регулирующее их взаимные обязательства в
соответствии с условиями данного вида страхования. Имущество - сооружаемый объект или его часть, а также
временные сооружения и коммуникации, которые входят в стоимость
контракта, а также строительные материалы, конструкции,
строительные механизмы, оборудование. Интерес - имущество, являющееся объектом страхования, право
на него или обязательства по отношению к нему. Иск - требование, которое предъявляется в арбитражном или
судебном порядке лицу, ответственность которого вытекает из
условий договора страхования. Картина убытка (обстановка на месте происшествия) - состояние
застрахованного объекта или его части сразу после наступления
страхового случая. Лимит ответственности страховщика - максимальная сумма
страхового возмещения, выплачиваемая с наступлением страхового
случая. Полис - документ, удостоверяющий договор страхования, или сам
договор страхования. Полная стоимость - стоимость работ, предусмотренная
контрактом. Полное страхование - имущество страхуется полностью, в полном
объеме. Право регресса - право Страховщика после выполнения им
возложенных на него договором страхования имущественных
обязательств требовать возмещения соответствующих убытков от
другого лица, несущего ответственность за возникновение
обстоятельств, которые привели к страховому случаю. Стандартное покрытие - страховые случаи, перечисленные в
п.4.1 данного Положения. Строительная площадка - определенные стройгенпланом и
отведенные в установленном порядке земельный участок и территория
для сооружения объекта. Страхование частичное - страхование имущества на неполную
стоимость, имея в виду, что Страховщик берет на себя убытки
пропорционально отношению страховой суммы к стоимости имущества. Страхователь - сторона в договоре страхования, страхующая
свой имущественный интерес, покупатель страховых услуг. Страховой платеж - сумма, которая выплачивается Страхователем
Страховщику за принятие последним на себя обязательств возместить
Страхователю по договору в пределах, обусловленных лимитом, суммы
возможных потерь, вызванных опасностью, которые покрываются по
договору страхования, плата за страховую услугу. Страховая претензия - претензия, которая предъявляется
Страхователем Страховщику в связи с наступлением страхового
случая, который произошел в результате случайностей и опасности,
предусмотренных условиями страхования. Страховая сумма - объявленная Страхователем при заключении
договора сумма, на которую Страхователь страхует свой интерес. Страховое возмещение - сумма, которая выплачивается
Страховщиком Страхователю на возмещение убытков, вызванных
наступлением страхового случая, предусмотренного договором
страхования. Страховой случай - наступление предусмотренного условиями
договора страхования события, по которому осуществляется
страхование. Страховой тариф - ставка в процентах от страховой суммы;
процентное выражение страховой услуги. Страховщик - лицо, которое принимает по договору страхования
за определенную сумму (страховой платеж) обязательство возместить
Страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор
страхования, убытки, которые возникли в результате наступления
страховых случаев, обусловленных договором. Страховые риски - опасность и случаи, вследствие возможного
наступления которых Страхователь берет на себя обязательство
уплатить стороне, которая пострадала, страховое возмещение. Франшиза - определенная часть убытков Страхователя, не
подлежащая возмещению Страховщиком в соответствии с условиями
страхования. Может быть условной и безусловной. При условной
франшизе не возмещается сумма убытков в пределах суммы денежных
средств, которые составляют франшизу; если сумма убытков превышает
франшизу, то убытки возмещаются полностью. При безусловной франшизе - от любой суммы убытков отнимается
франшиза.
Напечатано: Государственный комитет строительства, архитектуры и
жилищной политики Украины. Инструктивные документы и письма,
разъясняющие положения порядка определения стоимости
строительства, взаиморасчетов за объемы выполненных работ,
стоимости проектно-изыскательских работ, экспертизы стоимостных
показателей, содержания аппарата заказчика и других экономических
вопросов, которые входят в сферу деятельности Госстроя Украины.
Выпуск N 29, 12 ноября 1997 г. К.: НПФ "ИНПРОЕКТ".

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: